Дело: Дело Соколова


О возврате ранее уплаченных сумм аванса


Истец (заказчик) и ответчик (подрядчик) заключили договор подряда на разработку рабочей документации, изготовлению, доставке и монтажу светопрозрачных конструкций, элементов заполнения и примыканий. Во исполнение договора Подрядчиком была перечислен аванс. Подрядчиком была разработана рабочая документация, однако в нарушение договора обязательство по утверждению и согласованию рабочей документации выполнено не было. Также подрядчиком не было исполнено обязательство по изготовлению, доставке и монтажу изделий. В связи с Приказом подрядные работы на объекте были приостановлены на неопределенное время, о чем подрядчику сообщено письмом, в связи с которым заказчиком было направлено требование о представлении окончательного расчета выполненных работ и возврата перечисленной суммы аванса после взаиморасчетов или возврата материалов, приобретенных на данные средства. В связи с невозможностью дальнейшего исполнения договора заказчик уведомил подрядчика о расторжении договора. На основании ст. 717 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Поскольку договор подряда расторгнут с момента извещения заказчиком подрядчика, у сторон возникла обязанность возвратить полученное по договору до момента его расторжения, несмотря на это, подрядчик отказался от предоставления отчета о выполненных работах и затратах. В настоящее время внесенная сумма аванса заказчику не возвращена, акт о взаиморасчетах не составлен. Также подрядчиком не были исполнены надлежащим образом обязательства по договору, поэтому внесенная сумма аванса должна быть возвращена заказчику.

Арбитражный суд полностью удовлетворил требования адвоката


Все дела данной области права